時間:2023-03-08 15:29:50
序論:寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇驗收會議紀要范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創作。
關鍵詞:鹽堿地;綠化施工;方法
我省東部沿海城市,鹽堿化程度較高,給園林綠化帶來很大的困難。在原土層上種植苗木很難成活,即便成活,長勢不佳,綠化景觀效果較差。鑒于此種情況,在鹽堿地上進行綠化,需對土壤進行排鹽、隔鹽處理,抬高地表,保證綠化植物正常生長,確保綠化成果。
1、根據圖紙勘察現場,為排鹽施工做好準備
實地勘察現場,了解原地貌情況以及周邊水文地質條件,充分了解地下管線埋設情況(包括電力、給排水、通訊、燃氣等),遇到抗壓能力較差管線必須采取保護措施。
詳細掌握圖紙要求,清楚建設范圍,估量平整基槽時需挖填的土方量,做好進場施工的前期各項準備工作,并上報詳細的施工組織設計和施工進度計劃。
2、排鹽層施工,對各層標高、施工質量驗收和所用材料的質量要求
2、1基槽平整施工組織設計審核通過后,應立即實施排鹽基槽平整工作。根據施工圖紙要求,控制好基槽標高,若原地貌高于基槽頂標高應挖出原土,回填至低洼地,若低洼地仍不夠基槽標高,應回填客土(客土以土夾石為佳),不得用淤泥回填?;刍靥詈髴獙ζ溥M行分層壓實處理,以保證回填后基槽不下沉,排鹽管能正常排水,土方回填后標高不發生重大變化。平整后的基槽表面要保證無大塊雜石,表面土壤顆粒徑應小于5厘米,標高誤差應小于5厘米。
2、1、1 基槽平整施工時注意事項。(1)嚴格控制基槽頂標高,誤差不得大于5厘米。特別對于未施工結束路面或綠化地段,必須以20米作為一個斷面進行基槽平整,每隔20米用水準儀進行標高測定,不得出現過低或過高現象,以保證將來綠化土方厚度;(2)查看原地形地貌,并檢測原土方能否符合材料要求。測量標高,計算出各部位需填挖方量;(3)基槽填筑料必須使用土夾石、山土、黃土等材料,不得使用淤泥、含堿量高的雜土、建筑垃圾等材料,如原土層有該類材料必須換填。
2、1、2 基槽驗收。(1)需驗收部分工程內容必須全部完成,基槽驗收可分段分部進行;(2)基槽驗收必須有現場標高測量記錄、基槽表面平整度檢測記錄以及工序質量驗收會議紀要、回填料抽樣檢測記錄;(3)若不合格應及時整改,并提供整改后各種檢測記錄以及驗收會議紀要。
2、2 排鹽管溝槽開挖以及粗砂、排鹽管鋪設排鹽管溝槽開挖時,應根據圖紙要求,控制其各個端點標高(排水端應低于封閉端標高,一般情況坡降為0.2%)以及溝槽深度、寬度,同時要保證排鹽溝槽的平整度,挖出大塊雜石以及其他雜物。溝槽開挖結束表面顆粒徑不應大于2厘米,標高誤差不應大于2厘米。同時保證溝槽通直,以確保排水通暢。
排鹽管道鋪設前,應清理溝中雜物,并鋪設粗砂壓實,然后開始鋪設排鹽滲管,根據圖紙要求具有一定坡度(一般坡降為0.2%)。排鹽管封閉端須用管堵封住,排水端須用粗砂填實并安排人員排鹽檢查井,管口須伸出井壁面5O厘米,并用無紡布封口。管材現場運輸時必須輕拿輕放,嚴禁拖拽。溝槽回填粗砂、安裝排鹽管之后,須復測基槽標高以及排鹽管頂標高,若排鹽管頂標高不符合設計要求,應立即返工或整改,以達到設計標高來保證排鹽管的排水順暢。
2、2、1 材料要求。砂為顆粒級配良好、質地堅硬的粗砂,砂中不得含雜草、樹根等有機雜質,含泥量不得大于3%。排鹽滲管一般采用DN60PVC雙螺紋滲管,并要有出廠合格證書以及滲管質量檢驗合格證書。排鹽管必須進行逐節質量檢驗,不符合標準者不得使用。
2、2、2 排鹽溝槽、排鹽管安放驗收。(1)需驗收部分工程必須全部完成,溝槽和排鹽管安放可分段分部驗收;(2)排鹽溝槽驗收必須有現場標高測量記錄,排鹽管必須有抽樣檢測記錄、溝槽表面平整度檢測記錄、粗砂材料檢測記錄、粗砂鋪設情況記錄以及工序質量驗收會議紀要;(3)若不合格應整改,并提供整改后各種檢測記錄以及驗收會議紀要。
2、2、3 排鹽管道鋪設線允許偏差。(1)管道中心線允許偏差值2O毫米;(2)管底標高允許差+20毫米/一10毫米。
2、3 碎石鋪設管道安放完畢即可進行碎石回填。碎石到場后應用小型機械對其進行轉運和初步平整,且必須從鋪設端向未鋪設端倒退轉運和平整,不得碾壓排鹽管和檢查井以及其他設施,碎石鋪設厚度為200毫米?;靥钇秸欢魏螅ㄒ话銥?0米)應立即檢測標高、碎石厚度及鋪設寬度,若發現厚度不夠或超厚、鋪設寬度不足等,應立即整改至要求厚度和寬度。鋪設好的碎石應安排專人看管,不得有車輛、機械等碾壓。排鹽層全部施工結束驗收合格后方可進行下一道工序。
2、3、1 材料要求。碎石應用質地堅硬的山場碎石,顆粒徑為1~2厘米,石粉含量不得大于5%。
2、3、2 碎石鋪設驗收。(1)需驗收部分工程必須全部完成,可分段分部驗收;(2)驗收前施工單位必須自檢并整改不合格部位,(3)驗收時必須有施工單位、監理單位、建設單位、質檢單位等代表到現場進行驗收并簽字認可;(4)碎石鋪設驗收必須有現場標高測量記錄、碎石厚度抽樣檢測記錄(厚度誤差不得大于2厘米)、碎石鋪設表面平整度檢測記錄(標高誤差不得大于2厘米)以及工序質量驗收會議紀要;(5)若不合格應整改,并提供整改后各種檢測記錄以及驗收會議紀要。
3、綠化種植土質量要求和回填方法
3、1 綠化種植土質量要求必須使用適合植物生長的土壤,團粒結構良好、不板結,土壤可溶性鹽含量不得超過0.3%,pH值保證在6.5~8.5之間,有機質含量不小于2%。
3、2 綠化帶土方施工
3、2、1 準備工作。(1)充分熟悉施工圖紙,詳細了解各地段回填標高及微地形位置、大小等情況,計算本工程所需土方總量和各地段所需土方量。(2)上報詳細的施工組織設計和施工進度計劃。
比如XX市XX重點工程項目,2007年10月經公開招投標施工方中標承建,2008年1月開工,2009年4月工程竣工驗收合格并交付使用。在合同履行期間,建設方與施工方因建筑市場材料價格持續上漲以及變更工程量等問題,進行了多次協商,并于2008年9月針對以上問題,對原施工合同約定的價款進行調整,形成會議紀要一份。2010年1月,施工方提交了竣工結算文件。政府結算審核過程中否定了該會議紀要的部分內容,要求嚴格按原施工合同執行,最終建設方按政府結算審核的價款(12302萬余元)支付了相應款項。2013年4月,施工方訴至當地法院,其中一項訴求:要求建設方按會議紀要內容結算(12836萬余元,比審計結果多出534萬元),支付相應款項。法院在審理過程中查明:1、建設方對此會議紀要的真實性無異議;2、雙方的施工合同竣工結算條款僅對審計的時限做出了約定,并未提及以政府審計結論為準。相對此案的爭議焦點有兩點:一是建設方與施工方形成的會議紀要是否違反招標投標法的相關規定,是否有效?二是工程竣工結算以建設方自行認可的結算價款為準,還是以政府相關部門的結算審核為準?最終法院認定:建設方與施工方2008年9月形成的會議紀要本質上系補充協議,招標投標法第四十六條中規定的“招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議”,其規范重點在于合同的訂立階段,對于此后合同履行過程中確因必要而發生工程變更或者工程量增減等情況時,是否可以變更合同,并非絕對禁止?,F雙方在合同實際履行過程中根據市場變化等綜合因素進行的合理調整,為雙方的真實意思表示,故對施工方的主張予以認可;而以政府相關部門的審計報告對抗經發承包雙方確認的會議紀要,缺乏法律依據,法院不予采信。最終,法院支持了施工方的訴請,按會議紀要內容結算價款。
關于財政審計的法律效力,預算法賦予了財政部門履行檢查、監督本級政府基本支出預算執行的職能,但未有更詳細的操作條款;而在《2013版建設工程施工合同示范文本》中根本未提及財政部門及其下屬評審機構;2001年最高院針對發承包雙方確認的工程決算價款與審計部門審計的決算價款不一致時如何適用法律問題的答復意見為:“審計是國家對建設單位的一種行政監督,不影響建設單位與承建單位的合同效力。建設工程承包合同案件應以當事人的約定作為法院判決的依據?!奔粗挥泻贤鞔_約定以審計結論作為結算依據才能將審計結論作為判決的依據。故結合以上案例及最高院的解釋,國家審計機關的審計系對工程建設單位的一種行政監督,即使項目依法必須經國家審計機關審計,也不能認定國家審計機關的審計可以成為結算的當然依據,因司法體系對結算條款的約定有較為嚴苛的要求,故在工程合同中,當事人對接受行政審計作為確定民事法律關系依據的約定應當明確具體,否則約定形同虛設。
《2013版建設工程施工合同示范文本》約定:“發包人在收到承包人提交竣工結算申請書后28天內未完成審批且未提出異議的,視為發包人認可承包人提交的竣工結算申請單,并自發包人收到承包人提交的竣工結算申請單后第29天起視為已簽發竣工付款證書”;住建部的《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》規定 :“國有資金投資建筑工程的發包方,應當委托具有相應資質的工程造價咨詢企業對竣工結算文件進行審核,并在收到竣工結算文件后的約定期限內向承包方提出由工程咨詢企業出具的竣工結算文件審核意見,逾期未答復的,按照合同約定處理,合同沒有約定的,竣工結算文件視為已被認可……國家沒有規定的,可認為其約定期限為28日。”最高人民法院在關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋中規定:“當事人約定,發包人收到竣工結算文件后,在約定期限內不予答復,視為認可竣工結算文件的,按照約定處理。承包人請求按照竣工結算文件結算工程價款的,應予支持。所以,發包人未在約定的時間內審核完畢,可能要承擔“逾期不答復即視為認可對方提交的竣工結算文件”的不利法律后果。
所以,為了避免以上兩種情況發生,首先要完善合同條款,在招標文件和合同的相關條款中明確約定以財政評審的審核結論作為竣工結算的依據,并約定發包人的結算審核期限不包括財政評審的審核時間,而且需明確當發包人逾期完成結算審核時,不得視為發包人已認可承包人提交的竣工結算文件。
其次,要提倡全過程跟蹤審計?,F在結算審計多為事后審計,容易因對項目不了解而對爭議事項理解錯誤和拉長審核時間;另外,項目實施過程中,經常出現有關工程價款的爭議事項,多半被擱置,留待結算時一并解決,這就導致可能因爭議不下而造成結算被無限期拖延,也影響了工作效率。實行全過程跟蹤審計可避免這些問題,審計人員或者委托有相應資質的造價咨詢企業對工程造價從項目決策開始到項目竣工結算進行全過程動態跟蹤審計,也可以在項目實施過程中就積極及時的解決那些可能會影響到結算的爭議事項,可大大提高審計的效率和準確性。
關鍵詞:建筑施工;合同;風險防范;風險控制;措施
Abstract: The construction works are usually long cycle, a long period of execution of the contract; large and complex project to determine the input of manpower, material and financial resources more, and increased risk. Therefore, how to effectively prevent and control the risk of the construction contract, to prevent damage to the business interests of each construction enterprises should attach great importance to the problem.Key words: construction; contract; risk prevention; risk control; measures
中圖分類號:TU723.1文獻標識碼: A 文章編號:2095-2104(2012)03-0020-02
如何加強防范和控制施工合同風險,根據多年的工作經驗,我認為主要是在施工合同形成、談判與正式簽定合同和合同履行過程中。
一、參與投標取得合同階段的風險防范
要加強對項目合法性的審查、合同項目發包主體的審查。投標前要深入了解業主的資金信用、經營作風和簽訂合同應當具備的相應條件。了解的主要內容應包括有關設計的施工圖,是否有計劃部門立項文件、土地、規劃、建設許可手續,拆遷是否已到位,“三通一平”工作是否已到位等。從側面調查了解業主資信情況,特別是該工程的資金到位率。在投標過程中,對招標文件深入研究和全面分析,正確理解招標文件,具體地逐條地確定合同責任,吃透業主意圖和要求,全面分析投標人須知,詳細勘察施工現場實地,仔細研究審查圖紙,認真復核工程量,認真確定各個子項的單價和各項技術措施費用并制定投標策略。為了減少風險,應對招標文件進行評審,以減少合同簽訂后的風險。
二、合同談判及簽約階段的風險防范
在取得合同談判資格后,應把主要精力轉入到合同談判簽約階段,其主要工作是對合同文本進行審查,結合工程實際情況進行合同風險分析,并采取相應對策以及最終簽訂有利的工程承包合同。
施工合同談判前,承包人應明確專門的合同管理部門,負責施工合同的審閱,根據發包人提出的要求,逐條進行研究,實施監督、管理、控制。在合同實質內容審查時,對有關的條款內容應引進足夠重視。要注意避免合同工期約定的風險,如開工時間約定以開工報告之日起算,合同約定按日計算逾期竣工違約金的,最好有封頂條款,對工期保證金的處罰約定要合理,避免逾期數日全額扣罰。要注意質量標準及竣工驗收條款的風險防范。要注意工程款支付及結算條款的風險防范,約定結算款的支付時間盡量不要超過行使優先權的時間,爭取約定默認條款,保修金條款應明確約定分期扣回的時間和比例。注意對通用條款的研究,把握通用條款與專用條款的關系,化解通用條款對施工方不利的規定,運用通用條款的規定維護自己的合法權益。注意內部承包合同風險的防范。注意訂立爭議解決條款的風險防范。
在合同實質性談判階段,談判策略和技巧是極為重要的,應選擇有合同談判能力和有經驗的人為主進行合同談判。通過合同談判,使合同能體現雙方的責權利關系平衡,盡量避免業主單方面苛刻的約束條件,并相應提出對業主的約束條件。雖然合同法賦予合同雙方平等的法律地位和權力,但在實際的經濟活動中,絕對的平等是不存在的。權力還要靠自己去爭取,如有可能,應爭取合同文本的擬稿權。對業主提出的合同文本,應對每個條款都作具體的商討,切不可把自己放在被動的地位。合同訂立前應組織相關部門及人員對合同草稿進行評審,合同一經簽訂,即成為合同雙方的最高法律,合同中的每一條都與雙方利害相關。所以在合同談判和簽訂中,對可能發生的情況和各個細節問題都要考慮周到,并作明確的確定,不能存有僥幸的心理。一切問題都應明確具體地以書面形式規定,不要以口頭承諾和保證。合同中應體現出有效防范和化解風險措施的具體條款。
三、建設施工合同履行過程中的風險防范
(一)承包人應認真研讀施工合同,切實加強工程簽證工作,確保發給發包人及監理單位的函件均有簽收原件。
目前國內的建設工程施工基本上都采用了GF-1999-0201版《建設工程施工合同》范本,該合同文本條款對于發包人及承包人的權利義務均有明確約定,施工企業在工程開工前應對具體實施施工的項目經理部成員做好合同交底工作,并要求其仔細研讀施工合同條款。在施工合同履行過程中,應嚴格按照合同約定加強工程簽證工作,所有發給業主的函件均必須由發包人或監理單位書面簽收,并且最好是在原件上簽收,以此作為日后提出索賠及結算的依據。簽收原件應由項目經理部指定專人妥善加以保管,并在工程竣工結算完畢后按公司規定及時移交存檔。工程施工過程中對所有對外用印應建立相應登記臺賬,并由專人保管印章。在工程簽證工作中應注意以下幾方面的問題:
1、凡是發生工程設計變更,均必須由發包人書面告知承包人,方可組織實施。
如果設計變更超過原設計標準或批準的建設規模時,發包人應報政府規劃管理部門和其他有關部門重新審查批準,并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明,隨后由發包人或者監理單位向承包人發出書面設計變更通知單,承包人方可組織實施,但是承包人無權擅自對原工程設計方案進行變更。
2、承包人必須按照施工合同約定的時間,向發包人或監理單位提交已完工程量的報告并要求其簽收。
在工程施工過程中,承包人須按照施工合同約定的時間,及時向發包人或監理單位提交已完工程量的報告,若發包人或監理單位對承包人提交的已完工程量報告簽收后7天內仍未對工程量進行審核,則從第8天起,承包人報告中所開列的工程量即視為被確認,作為工程價款支付的依據。在確認計量結果后14天內,發包人應向承包人支付工程進度款。若發包人未能按期支付工程進度款,雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,則承包人可以停止施工,并由發包人承擔違約責任。在因發包人原因造成停工時,承包人一定要在合同約定的時間內向發包人書面發函并說明停工理由。
3、所有工期順延均必須由承包人向發包人書面提出具體要求順延的天數。
如果在工程施工過程中,發生以下情形,經發包人或者監理單位確認,工期可以相應順延:(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;(4)設計變更和工程量增加;(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;(6)不可抗力;(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。上述情形的出現并不必然使工期順延,承包人還必須按照合同約定與發包人履行相關手續,工期才能順延,即承包人應在上述情況發生后14天內,就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告,工程師須在收到報告后14天內予以確認,逾期既不確認又不提出修改意見,視為同意順延工期。如果承包人僅僅是在函件中指出上述事實并提出要順延工期,但并未明確提出順延的天數,則工期仍無法順延。在現實中,不少承包人確實曾經針對設計變更、甲供材不及時、甲方支付工程進度款不到位等情形向發包人或者監理單位提出了工期順延的請求,但是并沒有明確提出順延的天數,這往往導致日后在訴訟過程中法院認定工期不應當順延而判罰承包人承擔高額逾期竣工違約金,致使承包人付出了沉重的經濟代價,教訓尤為深刻。
4、發生合同價款調整的情形應由承包人及時向發包人發函。
根據2005年開始實施的《建設工程價款結算暫行辦法》規定,承包人應在合同規定的調整情況(包括設計變更、政策性價款調整、工程造價管理機構的價格調整等)發生后14天內,將調整原因、金額以書面形式通知發包人,發包人確認調整金額后將其作為追加合同價款,與工程進度款同期支付,如果發包人收到承包人通知后14天內不予確認,則視同已同意該項調整。但是如果承包人沒有在規定時間內書面通知發包人,則發包人有權進行調整也有權不進行調整。這就要求承包人應在合同價款調整情形發生后及時向發包人書面提出明確的調整金額,以免日后出現發包人不予認可的情形。
5、工程完工后承包人應及時向發包人提交竣工驗收報告并要求發包人簽收。
工程完工后,一旦具備竣工驗收條件,則承包人應及時向發包人提交竣工驗收報告并要求發包人簽收。發包人應在收到竣工驗收報告后28天內組織有關單位驗收,并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。如果發包人收到承包人提交的竣工驗收報告后28天內不組織驗收,或者驗收后14天內不提出修改意見,則視為竣工驗收報告已被發包人認可,承包人提交竣工驗收報告的那一天將作為竣工驗收時間??⒐を炇諘r間是一個重要的時間節點,它不僅意味著承包人按期全面完成工程施工,同時也意味著工程質保期開始起算。在現實中,由于辦理竣工驗收備案手續的時間會滯后,承包人應注意竣工驗收備案表上載明的竣工時間應與實際竣工時間保持一致,以免在日后的訴訟過程中發生竣工時間約定不明的問題而對承包人不利。
對于甩項竣工或者由于發包人自行分包的部分工程項目未完工等原因導致工程無法按期辦理竣工驗收手續,而發包人又要求先行使用的,承包人一定要與發包人辦理書面的工程移交手續,一旦辦理,則工程損毀、滅失的風險均由發包人承擔。
此外,根據《建設工程質量保證金管理暫行辦法》規定,若因發包人原因導致無法辦理竣工驗收手續,則自承包人提交竣工驗收報告90天后,工程將自動進入缺陷責任期并可開始計算工程質量保修期。
6、工程竣工后,承包人應及時向發包人提交竣工結算報告,發包人簽收后逾期不予審定的,視同認可,發包人拒絕簽收的,承包人可以采取公證送達的方式提交。
在工程竣工驗收報告經發包人認可后28天(或者合同約定的其他時間)內,承包人應及時向發包人提交竣工結算報告,新頒布的《建設工程價款結算暫行辦法》明確規定,承包人如果未能在約定時間內向發包人提交完整的竣工結算報告,經發包人催促后14天內仍未能提供,則發包人有權根據已有資料自行進行審查,責任由承包人自負,而在現實中,承包人一般很難做到在工程竣工后28天內提交竣工結算報告,這就需要承包人組織專班、加快進度、及時編制并提交結算報告,以免日后發包人以超過時限為由拒絕簽收。
(二)充分認識補充協議或會議紀要的重要作用,慎重訂立補充協議或會議紀要。
在施工合同的履行過程中,發包人和承包人往往就許多事項達成補充協議或者會議紀要,這些補充協議或會議紀要同樣構成了施工合同的重要組成部分,個別協議或紀要甚至對工期、質量標準、付款方式、結算方式、違約條款等合同條款做出了重大修訂,而這些補充協議或者會議紀要往往是以各項目經理部的名義簽章,隨意性較大,承包人的高層領導對此并不知情,從而使合同履行游離于承包人的監控之外。在實際工作中,有時候往往就是憑一份關鍵的補充協議或會議紀要而導致案件勝訴或敗訴,因此,承包人應充分認識到補充協議或者會議紀要的重要性。如果在施工過程中,現場項目經理部需要就工期、質量標準、付款方式、結算方式、違約條款等重要條款與發包人達成補充協議、會議紀要或者應發包人要求出具書面承諾函時,應嚴格按照承包人內部的合同評審程序進行合同審核,及時將有關函件在簽字蓋章前送交承包人總部各部門進行審查,并報承包人高層領導同意,從而最大限度規避公司經營風險。此外,針對目前招投標過程中出現大量“黑白合同”的情形,最高人民法院在司法解釋中已明確規定,應以中標備案的施工合同作為結算價款的依據,換言之,沒有經過備案的施工合同或者補充協議就不能作為結算價款的依據,因此承包人在工程中標后和發包人洽談施工合同時就應該盡量完善相應條款,在準備提交備案的合同中明確各自的權利義務,以免日后就條款理解發生爭議。
(三)積極行使法律所賦予的建設工程價款優先受償權
根據《中華人民共和國合同法》第286條規定以及GF-1999-0201新版《建設工程施工合同》約定:發包人收到竣工結算報告及結算資料后28天內不支付工程竣工結算價款的,承包人應書面催告發包人在合理期限內支付價款。發包人在收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付的,除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以申請人民法院將該工程依法拍賣,建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。此外,根據最高人民法院有關司法解釋規定,承包人的優先受償權是優先于銀行的抵押權的。因此,建設工程優先受償權無疑能夠最大限度地維護承包人的合法利益。
關鍵詞:國有集團公司 對外投資 內控方案
一、對外投資內部控制存在的問題
一方面,許多企業的職工特別單位的班子成員對內部控制制度的認識不足只是停留表面的制度建立,沒有真正的去貫徹執行,沒有對對外投資項目進行詳盡的可行性分析和項目風險的評估,忽視了項目內部控制的重要性。另一方面,有些企業的管理者不具備應有的素質,只憑主觀意識去行事,給企業經營管理帶來了不利的影響,甚至造成投資失敗損失巨大的現象。
二、加強對外投資應從以下幾個方面做起
要不斷地提高企業管理層對內部控制的意識。建立完善和切實有效的對外投資內部控制制度。完善公司內部治理結構,明確經濟責任。提高對外投資的經濟效益。全體職工為了不斷加強和完善集團項目的管理,進一步深化投資項目跟進監督建立健全集團項目的內控制度,通過有效監控手段,保證集團項目的順利實施,結合集團項目的特點和實際情況,應制定集團項目內控工作方案。
1.項目的提出與審定。項目的提出是由集團各部門(單位)根據自身發展的需求提出適合公司發展的項目。以上項目由總經理辦公會議審定。確定的項目需具備項目的可行性報告及項目建議書等要件,同時明確項目具體實施部門(單位),形成會議紀要備查。
2.項目的責任主體。集團確定的每一個項目都需要明確責任主體。每個項目都應該建立相應的組織機構,明確項目跟進的責任人。同時明確項目審批手續、資金使用、跟蹤審計、工程招投標、工程質量、安全生產、廉政風險預警、落實責任制等 8 個重要工作環節,跟進監督責任人。
3.項目的跟進監督。對需要跟進監督檢查的項目,應由集團總經理辦公會議確定。按照項目重要節點監督檢查的主要內容適時開展監督檢查。對跟進監督過程發現問題及時向主管領導通報,必要時提請總經理辦公會議。要詳細記錄檢查內容,并將項目建設和跟進監督情況,由檢查部門負責具體填寫并存檔備查。
4.項目內控的重點。(1)立項階段。①項目建議書由項目承擔部門負責編制,如需要可由項目承擔部門委托專業機構進行編制,綜合計劃部門負責監督跟進。集團分管領導負責組織對建議書的委托建議書的主要內容和格式,對工程質量標準、投資規模和進度進行論證分析,要明確編制的要求并取得有效的批文。并由總經理辦公會審定。②項目可行性研究由實施部門提出初步意見,并提出是否需要組織專業評估機構進行論證的意見由集團分管領導審定,必要時提請集團主要領導審定。③項目的確定,由項目承擔部門經分管領導同意報請總經理辦公會議審定。
(2)設計階段。①初步設計應采用招標的方式進行,由項目承擔部門提出招標的意見,由集團分管領導或集團主要領導審定實施簽訂委托設計合同,在設計合同中應明確設計單位的權利和義務,建立相應嚴格審查和批準制度,確保工程質量。②施工圖由設計單位提出,要有嚴格的概預算編制與審核制度。要召開施工圖會審會議,并形成會議紀要。制訂嚴格的設計變更管理制度。由項目負責部門(單位)實施監督。
(3)招標階段。①所有項目實施都應該本著公開、公正、平等競爭的原則進行招標,由項目負責部門(單位)按照國家、省、市招投標的規定委托招標機構進行項目招標,招標信息的披露,由項目責任部門提出招標內容,由集團相關部門監督整個招標過程,由項目實施單位和集團紀檢監察等相關部門負責檢查招標程序和文件。形成監察記錄并存檔。招投標應明確招標的工程項目范圍、招標方式、招標程序。②項目承擔部門在簽訂合同前應報集團分管領導同意由集團主要領導確定,然后簽訂正式合同。③特殊情況下,不能進行招投標的項目,應由項目實施單位提供不能招投標的原因和意見報分管領導審定后,提請總經理辦公會議確定,同時要形成會議紀要,以集團文件形式上報市政府相關部門。項目實施單位對于不能正常招投標的項目也要按照議標的有關程序和內容補齊相關手續。
(4)項目的建設階段。①施工進度、質量和安全。項目的責任部門負責辦理工程前期的所有手續和許可證。負責安合同監督整個施工過程,同時要會同監理部門共同對整個項目的工程進度,施工質量負責,監督施工單位,嚴格按照工程設計和技術標準施工,并建立全面質量控制制度,加強對施工單位的安全檢查。②項目物質采購。重大設備和大宗材料的采購要按招投標方式。由項目責任單位負責,分管領導審定,明確責任追究方式。建筑材料和設備由監理機構進行檢驗,確保工程物資符合設計標準和質量要求。③項目價款結算。按照工程資金計劃,由項目責任部門提出意見,按照監理及委托會計師事務所審核后,經分管領導同意,集團主要領導審定,由集團財審部負責付款。④項目建設中變更,由項目實施部門提出,一般經由集團分管領導同意,特殊情況報總經理辦公會議審定,然后實施。
(5)項目的竣工驗收階段。竣工結算與決算。竣工驗收應履行規定程序,至少應經過施工單位初檢、監理機構審核、正式竣工驗收三個程序。重點項目驗收是由建設單位、設計單位、施工單位、監理單位等組成驗收小組,共同審驗,聘請專家由實施部門(單位)具體負責,項目的實施部門加強對工程竣工決算的審核,先自行審核,再委托中介機構實施審計。
××年月日下午,總經理××在泰山陽光冶金三樓會議室主持召開了十一月份安全工作會議。副經理××、××、××、原創:各部門負責人及相關人員參加了會議,會議對十一月份安全工作進行了分析總結,并對十二月份安全工作重點進行了部署。現將會議紀要如下:
會議首先由安全部對上月安全工作進行了總結,并對十二月份安全工作作了以下打算:一是加強崗位運行日志、交接班記錄等各種記錄的規范、檢查工作;二是抓好月份技術培訓學習,順利完成年四季度各項培訓計劃;三是完善安全規程和崗位責任制,月份“兩規一制”必須懸掛上墻;四是加強職工安全意識教育和各項施工安全措施的現場落實;五是落實安全評價報告報告中提出的整改項目;六是認真組織安全質量標準化檢查工作。
劉經理對下一步的安全工作提出以下要求:月份安全生產正常,但職工安全意識還不強,學習和管理上流于形式,廣大干部職工要從思想上轉變意識,變被動為主動,變“要我學”為“我要學”。冬季到來,四防工作要做好,下一步鑄鐵量加大,煉鐵廠和安全部要加強鑄鐵方面的安全工作。
張經理就礦非煤企業地面達標檢查工作做了以下部署:通過上月礦關于地面達標檢查發現問題不少,各單位對照標準要逐項落實,需要整改的及時整改,做好各項工作準備迎接月份新礦集團的安全質量達標化檢查。
最后,王總對月份安全工作進行了分析總結,并對下月安全工作作了重點部署。
一、上月工作總結
月份公司安全形勢不錯,實現了安全生產與經濟效益雙豐收的大好局勢,就好的方面說:杜絕了人身與設備事故,生產比較正常,事故影響明顯降低,責任事故明顯減少,通過九、十兩月公司加強事故考核、技術培訓及管理制度的執行落實,員工逐漸適應生產環境,業務素質逐步提高,下一步要繼續發揚。安全管理絕無小事,安全管理要常抓不懈,安全生產部門要加強管理,當安全與生產發生矛盾時,生產要絕對服從安全,各職能部門要轉變觀念,認清形勢;原創:存在的問題人身設備事故雖沒發生,但月日爐前出現了一次跑鐵燒車事故,這是一起嚴重違章指揮與違章操作事故,說明班組長及職工安全意識還較薄弱;違章違紀還時有發生,夜間睡崗現象仍然存在;安全學習培訓組織不好,第一時間沒有保證,第二學習紀律差,雖然公司組織了集中學、崗位學與自學等多種學習形式相結合的方式,但從分廠級組織學習情況來看,員工自學就更談不上了,對各級學習的檢查是月份安全工作的重點,安全部抓好監督與考核。
二、下月工作重點
(一)抓好崗位工正規操作,各分廠建立健全崗位操作規程并認真組織學習。
(二)抓好技術素質培訓年活動,各單位認真組織學習,公司領導、中層干部等各級管理人員把培訓學習作為重點來抓,安全部、調度室重點檢查,參與聽課,嚴格獎罰制度,對出現的問題早調度會上及時通報,強制性抓好學習工作。
(三)把地面安全質量標準化檢查納入正常檢查中,安全部按照檢查內容每旬組織一次檢查,分管經理每月組織一次檢查,對每次發現的問題要下發隱患整改通知單,落實整改人、時間、內容、驗收人、復查人。以人為本、以高度的執行力抓好安全生產,完善各項管理機制。
(四)抓好“”事故后查出的各項整改工作,特殊工種培訓工作月份完成并發證,放射源申購工作落實好。
第二條行業標準是對沒有國家標準而又需要在全國某個行業范圍內統一的技術要求所制定的標準。行業標準不得與有關國家標準相抵觸。有關行業標準之間應保持協調、統一,不得重復。行業標準在相應的國家標準實施后,即行廢止。
第三條需要在行業范圍內統一的下列技術要求,可以制定行業標準(含標準樣品的制作):
(一)技術術語、符號、代號(含代碼)、文件格式、制圖方法等通用技術語言;
(二)工、農業產品的品種、規格、性能參數、質量指標、試驗方法以及安全、衛生要求;
(三)工、農業產品的設計、生產、檢驗、包裝、儲存、運輸、使用、維修方法以及生產、儲存、運輸過程中的安全、衛生要求;
(四)通用零部件的技術要求;
(五)產品結構要素和互換配合要求;
(六)工程建設的勘察、規劃、設計、施工及驗收的技術要求和方法;
(七)信息、能源、資源、交通運輸的技術要求及其管理技術等要求。
第四條行業標準分為強制性標準和推薦性標準。
下列標準屬于強制性行業標準:
(一)藥品行業標準、獸藥行業標準、農藥行業標準、食品衛生行業標準;
(二)工農業產品及產品生產、儲運和使用中的安全、衛生行業標準;
(三)工程建設的質量、安全、衛生行業標準;
(四)重要的涉及技術銜接的技術術語、符號、代號(含代碼)、文件格式和制圖方法行業標準;
(五)互換配合行業標準;
(六)行業范圍內需要控制的產品通用試驗方法、檢驗方法和重要的工農業產品行業標準。
其他行業標準是推薦性行業標準。
第五條產品質量行業標準,凡需要而又可能分等分級的,應作出合理的分等分級規定。
第六條行業標準由行業標準歸口部門統一管理。行業標準的歸口部門及其所管理的行業標準范圍,由國務院有關行政主管部門提出申請報告,國務院標準化行政主管部門審查確定,并公布該行業的行業標準代號。
第七條行業標準歸口部門在制定行業標準計劃時,必須與有關行政主管部門進行協調,以建立科學、合理的標準體系。
第八條在制定行業標準工作中,行業標準歸口部門履行下列職責:
(一)制定本行業的行業標準計劃;
(二)負責協調有關行政主管部門行業標準項目的分工;
(三)組織制定本行業的行業標準;
(四)統一審批、編號、本行業的行業標準;
(五)辦理行業標準的備案;
(六)組織本行業標準的復審工作。
第九條全國專業標準化技術委員會或專業標準化技術歸口單位負責提出本行業標準計劃的建議,組織本行業標準的起草及審查等工作。
全國專業標準化技術委員會或專業標準化技術歸口單位提出的行業標準計劃建議,經行業標準歸口部門與有關行政主管部門進行協調、分工后,由各有關行政主管部門分別下達實施。
第十條制定行業標準應當發揮行業協會、科學研究機構和學術團體的作用。制定標準的部門應當吸收其參加標準起草和審查工作。
第十一條行業標準的計劃,應當由行業標準歸口部門抄報國務院標準化行政主管部門,一式二份。
第十二條按行業標準計劃的安排,行業標準負責起草單位提出行業標準征求意見稿,經征求各有關方面意見后修改為送審稿,送全國專業標準化技術委員會或專業標準化技術歸口單位。
第十三條行業標準送審稿,由全國專業標準化技術委員會或由行業標準歸口部門委托的專業標準化技術歸口單位組織審查。
由全國專業標準化技術委員會組織審查時,按《全國專業標準化技術委員會章程》的規定進行。
由專業標準化技術歸口單位組織審查時,參加審查的人員,應有生產、使用、經銷、科研和高等院校等單位的有關專家。其中,使用方面的人員不應少于四分之一。
行業標準審查可采用會議審查或函審。會議審查時應進行充分討論,盡量取得一致意見。需要表決時,必須有不少于出席會議代表人數的四分之三同意為通過。函審時,必須有四分之三的回函同意為通過。會議審查結果應寫出會議紀要。會議紀要應如實反映各方面的意見。
函審時應寫出"函審結論"(格式按附件2)并附有"函審單"(格式按附件3)。會議代表的出席率和函審單的回函率應不低于三分之二。
行業標準送審時,應附有"標準送審稿"、"標準編制說明"、"意見匯總處理表"(格式按附件1)及其他有關附件。
第十四條行業標準由行業標準歸口部門審批、編號、。
行為標準報批時,應有"標準報批稿"、"標準編制說明"、"標準審查會議紀要"或"函審結論"及其"函審單"、"意見匯總處理表"和其他有關附件。采用國際標準或國外先進標準時,應附有該標準的原文或譯文。
行業標準的審批必須尊重"審查會議紀要"或"函審結論"。對報批稿進行修改應有充分科學論據,并征求全國專業標準化技術委員會或專業標準化技術歸口單位的意見。對報批稿有重大修改時,應進行重新審查。
確定行業標準的強制性或推薦性,應由全國專業標準化技術委員會或專業標準化技術歸口單位提出意見,由行業標準歸口部門審定。
第十五條行業標準實施后,應根據科學技術的發展和經濟建設的需要適時進行復審;
復審周期一般不超過五年,確定其繼續有效、修訂或廢止。
行業標準的復審工作由行業標準歸口部門組織全國專業標準化技委員會或專業標準化技術歸口單位進行。
行業標準的復審也可采用會議審查或函審。復審時一般要有參加過該標準審查工作的單位和人員參加。
標準復審后,應提出"復審報告",報送行業標準歸口部門審批。
第十六條行業標準代號由國務院標準化行政主管部門規定。
行業標準的編號由行業標準代號、標準順序號及年號組成。
(一)強制性行業標準編號
第十七條行業標準歸口部門應在行業標準后三十日內,將已的行業標準及編制說明連同文件各一份,送國務院標準化行政主管部門備案。
備案的行業標準如違反國家有關法律、法規和強制性國家標準,國務院標準化行政主管部門責成行業標準歸口部門限期改正或停止實施。
第十八條編寫行業標準應符合國家標準GB1《標準化工作導則》的規定。行業標準的出版,由行業標準歸口部門確定。
行業標準出版后的正式文本,應送國務院標準化行政主管部門一式五份。
第十九條行業標準屬科技成果,對技術水平高取得顯著效益的行業標準,應納入國家或國務院有關行政主管部門科技進步獎勵范圍,予以獎勵。
內容摘要:索賠問題是國際項目施工管理中的主要問題之一。本文介紹了國際工程的基本情況及進行國際項目規范化合同管理的FIDIC(菲迪克)合同條款,分析了國際工程項目索賠發生的原因以及進行索賠所需要的主要依據,并以FIDIC(菲迪克)索賠條款的選擇為例,提出了如何選擇適當的索賠條款,來進行國際承包工程項目的索賠。
關鍵詞:國際承包工程索賠FIDIC(菲迪克)合同
在我國“走出去”戰略的指導下和加入WTO的推動下,我國公司在國際工程承包市場上營業額每年以10%~20%的速度遞增。同時由于國際工程項目的復雜性導致了索賠問題的頻繁發生,而如何解決好索賠問題幾乎成了所有項目管理中的關鍵問題之一。
國際工程承包項目介紹
國際工程承包是指國際上的承包商(公司)以提供自己的資本、技術、勞務、設備、材料、許可權等,通過國際間的招標、投標、議標和其他協商途徑,為工程發包人(業主)營造工程項目,并按照事先商定的條件、合同價格、支付方式等收取費用的一種商業活動方式,國際工程承包也是國際經濟合作的主要方式之一。
國際工程承包項目是指通過國際公開競爭招投標(ICB)進行承發包的工程項目。根據國際金融組織的規定及國際慣例,凡是利用各國政府間贈款或優惠貸款以及國際金融組織如世界銀行、國際貨幣基金組織(IMF)、亞洲開發銀行、非洲開發銀行、歐洲復興開發銀行、加納比開發銀行、泛美開發銀行等的貸款作為建設資金的工程項目,都必須進行國際性的公開招標投標。通過公開的投標競爭,業主選定相對滿意的承包商并簽訂合同、進入工程項目的實施。國際工程承包項目具有以下特點:差異性大、綜合性強、風險大、合同金額大、策略性強等幾個方面。
FIDIC(菲迪克)合同條件
“菲迪克”是國際咨詢工程師聯合會(法文名稱FédérationInternationaleDesIngénieursConseils)的前5個字母組合,簡稱FIDIC,該聯合會在1957年首次出版了標準的土木工程施工合同條件格式,專門用于國際項目。FIDIC成立80多年來,對國際上實施工程建設項目,以及促進國際經濟技術合作的發展起到了重要作用。由該會編制的《業主與咨詢工程師標準服務協議書》(白皮書)、《土木工程施工合同條件》(紅皮書)、《電氣與機械工程合同條件》(黃皮書)、《工程總承包合同條件》(桔黃皮書)被世界銀行、亞洲開發銀行等國際和區域發展援助金融機構作為實施項目的合同和協議范本。使用基于FIDIC合同標準格式的詳盡的合同條款有明顯優點,能合理平衡有關各方之間的要求和利益,尤其能公平的在合同各方之間分配風險和責任。大多數情況下,合同各方都贊同遵守明確規定的義務,這就會在很大程度上避免了履約不佳、成本增加,以及由于施工合同各方彼此之間缺乏所需的信任而引起的爭端。
FIDIC合同條款被稱為“國際土木工程行業的圣經,是國際通用的語言”,菲迪克所制定的以規范建設項目管理的合同文本(簡稱FIDIC合同條件)已被聯合國有關組織和世行、亞行等國際組織及其成員國普遍承認和采用,具有廣泛而深刻的影響,是相關行業的國際規則。它的最大特點是:程序公開、公平競爭、機會均等,這是它的合理部分,對任何人都沒有偏見(至少出發點是這樣)。從理論上講,FIDIC對承包商、對業主、對咨詢工程師都是平等的,誰也不能凌駕于誰之上。因此,作為承包商應盡量采用FIDIC有利條款,充分地保護自己的經濟利益及合法權利。
國際工程承包項目發生索賠的主要原因和依據
索賠問題是國際承包工程項目中遇到的越來越多的問題,如何解決好項目索賠問題成了幾乎所有的國際項目管理中的主要問題之一。而要想獲得成功的索賠,首先必須對索賠原因進行詳細的分析,再根據索賠產生的原因找出適當的索賠依據。通常情況下,導致國際工程承包項目索賠發生的原因和進行索賠的依據如圖1所示,索賠的主要原因有:施工設計方面、施工合同方面、意外風險和不可預見因素、不依法履行項目施工合同、承發包管理模式發生變化、工程變更或終止等;而索賠的依據主要有:招標文件及投標報價文件、合同談判備忘錄及其附屬文件、來往信件、會議及現場同期記錄、工程財務記錄及市場信息資料等。下面針對導致索賠的主要原因和特點進行分析。
(一)發生索賠的主要原因
施工設計方面。在設計施工圖時,不可避免會出現設計的施工圖與現場實際施工在地質、環境等各方面的差異,或者是設計的圖紙對施工規范要求、施工說明等表達不嚴密,對機械設備、材料的名稱、規格等表示不清楚或工程量錯誤等許多方面的遺漏和缺陷,都會給工程項目的建設造成不利影響,從而引起因設計方面的原因而造成的涉及人工、材料、工期等方面的索賠。
施工合同方面。施工合同是工程建設雙方根據國際公認的施工準則、項目所在國家建筑法、招投標法等的法律和法規,簽訂的合同文件,一般采用標準合同文本。但是由于工程項目的建設是否成功不僅受到人為因素的影響,還會受到當地具體的自然環境、自然災害、法律法規的變化,加上用詞的嚴密性不強等因素的影響,這些都是雙方在簽訂施工合同時不能充分考慮和確定的各種因素對工程建設的影響,導致工程項目在實施過程中出現這樣或那樣的矛盾,從而引起因施工合同簽訂的疏忽和用詞不準確的施工索賠。
意外風險和不可預見因素。在工程項目的實施過程中,如果發生了戰爭、動亂、地震、臺風等人力不可抗拒的自然災害,或者在施工過程中出現了地質斷層、泥石流、地質沉陷、地下文物或構筑物等地質結構與標書中業主所提供資料的內容不同的情況,都可能引起工程造價的變化,從而引起施工索賠。
不依法履行項目施工合同。項目施工合同是經承發包雙方依法簽訂,并具有法律效力的、在施工過程中雙方必須遵守的規則。但是在合同的實際履行過程中,往往因為一些意見分歧和經濟利益的驅動等人為因素,不能嚴格按合同執行。同時雙方又都不愿意承擔義務或讓步,致使工程項目不能保質保量的按期交付,因而引起因為拖欠工程款、墊資、銀行利息、工期拖延等原因的工程糾紛和索賠。
承發包管理模式發生變化。當前的國際工程承包市場上,工程建設承發包的方式主要有:總包、分包(國內、國外)、指定分包(國內、國外)、勞務承包、設備材料供應承包等,使工程建設項目承發包變得復雜和管理模式難度增大,特別是一些國家為了解決國內的就業問題,還指定本國的所有工程項目建設勞務人員一律不準從國外輸入。在工程項目建設過程中,當任何一個承包合同不能順利履行或者管理不善,都將影響所建工程項目的建設工期、質量和數量等,繼而引發在項目工期、質量、數量和經濟等方面的索賠。
工程變更或終止。由于國際工程項目的復雜性,再加上業主(發包人)、承包人和監理人員一般都是來自三個國家的人員,各方對工程項目建設的目標有所不同,而導致因為修改設計、增加或減少工程量、修改施工計劃等產生的索賠。如:業主為了便民需要而增加一段通往居民區的道口支路等。如果遇到了不可抗力因素或業主違約等,導致在建工程終止也會引起索賠。
其他因素。由于國際工程項目一般具有周期長、資金占用大、環境復雜等特點,更容易造成因匯率變化、人員工資變化、所在國的法律變化等方面的影響而造成索賠。
(二)進行索賠的主要依據
為了達到索賠的目的,承包商要進行大量的索賠論證工作,來證明自己擁有索賠的權利,而且所提出的索賠款額是準確的,即論證索賠權和索賠款額。對于所有的施工索賠而言,承包商進行索賠的主要依據如下:
招標文件和投標報價文件。招標文件是工程項目合同文件的基礎,包括通用條件、專用條件、施工技術規程、工程量表、工程范圍說明、現場水文地質資料等文本,都是工程成本的基礎資料。它們不僅是承包商投標報價的依據,也是索賠時計算附加成本的依據;在投標報價文件中,承包商對各主要工種的施工單價進行了分析計算,對各主要工程量的施工效率和進度進行了分析,對施工所需的設備和材料列出了數量和價值清單,對施工過程中各階段所需的資金數額提出了要求等等。所有這些文件,在中標及簽訂施工協議書以后,都成為正式合同文件的組成部分,也成為施工索賠的基本依據。
合同談判備忘錄及其附屬文件。在簽訂施工協議書以前合同雙方對于中標價格、施工計劃合同條件等問題的討論紀要文件中,如果對招標文件中的某個合同條款作了修改或解釋,則這個紀要就是將來索賠計價的依據。
來往信件。如工程師(或業主)的工程變更指令、口頭變更確認函、加速施工指令、施工單價變更通知、對承包商問題的書面回答等等,這些信函(包括電傳、傳真資料)都具有與合同文件同等的效力,是索賠和結算的依據資料。
會議和現場同期記錄。會議記錄是指標前會議紀要、施工協調會議紀要、施工進度變更會議紀要、施工技術討論會議紀要、索賠會議紀要等等。對于重要的會議紀要,要建立審閱制度,即由作紀要的一方寫好紀要稿后,送交對方傳閱核簽,如有不同意見,可在紀要稿上修改,也可規定一個核簽期限(如7天),如紀要稿送出后7天內不返回核簽意見,即認為同意。這對會議紀要稿的合法性是很必要的;現場同期記錄主要包括施工日志、施工檢查記錄、工時記錄、質量檢查記錄、設備或材料使用記錄、施工進度記錄或者工程照片、錄像等等。對于重要記錄,如質量檢查、驗收記錄,還應有工程師派遣的監理員簽名。
工程財務記錄。如工程進度款每月支付申請表,工人勞動計時卡和工資單,設備、材料和零配件采購單、付款收據,工程開支月報等等。在索賠計價工作中,財務單證十分重要。
市場信息資料。對于大中型土建工程,一般工期長達數年,對物價變動等報道資料,應系統地收集整理,這對于工程款的調價計算是必不可少的,對索賠亦同等重要。如工程所在國官方出版的物價報道、外匯兌換率行情、工人工資調整等。
菲迪克合同條款在項目索賠中的具體應用
在索賠發生后,即使找到了充分的索賠依據,要想成功的得到合理賠償,還必須運用恰當的施工索賠條款。在FIDIC合同條件(第4版)中,凡是承包商可以引用的施工索賠條款,在“摘要”中都做了論述。該“摘要”在列出可索賠條款的同時,還提出每個不同的索賠內容可以得到哪些方面的補償,即不僅可得到附加的成本開支(Cost,代號為C),還可得到計劃的利潤(Profit,代號為P),或相應的工期延長(EOT,代號為T)。表1是FIDIC(菲迪克)合同條款與索賠問題相對應的具體說明。