鍋爐合同精品(七篇)

序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇鍋爐合同范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

鍋爐安裝承包合同范文1甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》等相關法規，結合本工程具體情況，為明確責權，保證工程順利進展，經甲、乙雙方友好協商，達成如下條款：

第一條 乙方所承攬的鍋爐安裝系包工包料。應保質，保量，保工期，保安全，保文明施工達到合格工程標準。

第二條 甲方只提供一臺2噸的蒸汽鍋爐，其他設備及輔助件均由乙方承擔。

第三條 乙方所有施工均應按照國家安全質量標準施工，鍋爐安裝使用應符合各項國家標準。

第四條 該鍋爐承攬工程總造價為人民幣( 元)。工程給付方式為分期給付安裝前需給付工程款40﹪;乙方的所有材料到廠后給付工程款30﹪;鍋爐安裝驗收合格后給付工程款20﹪;剩余10﹪的工程款于驗收合格起一年后給付。

第五條 施工工期從 年 月 日起至 年 月 日完工，項目工期為 天。

第六條 乙方在施工過程中的設備使用安全及人員安全責任由乙方獨立承擔。

第七條 乙方按鍋爐國家安裝標準施工后，由乙方負責組織進行驗收，驗收費用由乙方承擔。

第八條 雙方責任與義務：

甲方：

1、為乙方現場施工提供施工用電、場地，為乙方安裝人員提供住宿。

2、按照合同約定，及時撥付工程款。

乙方：

1、按合同和甲方的技術要求，確保安裝工期與工程質量。

2、符合安全生產的要求，文明施工。

3、提供完整的工程資料。

4、工程質量達不到約定標準的部分，如未達到安裝標準要求，甲方有權要求承包方無條件拆除和重新施工。承包方應立即整改施工，直到符合約定的標準，工期不予順延。

第九條 輔機設備須符合國家標準，保修一年(驗收合格后起算)。

第十條 除鍋爐單機外其余所有附屬設備、材料均由乙方負責運送到甲方施工場地。

第十一條 違約責任與爭議解決:

1、如任一方違約，均由違約方承擔違約責任，并賠償對方損失。

2、爭議解決程序：按照《中華人民共和國合同法》的規定，雙方友好協商，若協商不成，依法向阿榮旗人民法院起訴。

第十二條 本合同一式叁份，甲方兩份，乙方一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十三條 本合同未盡事宜，雙方協商解決。

第十四條 附輔機設備報價明細表。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

鍋爐安裝承包合同范文2甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法規，結合本工程具體情況，為明確責權，保證工程順利進展，經甲、乙雙方友好協商，達成如下條款：

一、項目概況：

1、項目名稱：

2、項目地點：

3、項目內容：鍋爐基礎及其他配套設備基礎的土建、2噸蒸汽鍋爐就位、所有配套設備的安裝、煙風道連接、除塵系統的整體安裝、水、電氣線路安裝、相關行政質檢手續的辦理、鍋爐安裝后的相關驗收、配合煮爐、鍋爐試運行(正常出氣、正常工作)。

二、承包方式：

包工包料(安裝中所需材料費用如：鋼管、板材、法蘭、彎頭、閥門、電線、螺絲等等其余一切輔助材料全部由乙方自己承擔)。保質保量，保工期，保安全，保文明施工，達到合格工程標準。

三、項目技術與質量要求：

1、驗收標準：

①按甲方提供的土建基礎圖及甲乙雙方共同約定的工程施工方案驗收

②鍋爐安裝工程施工及驗收規范

2、項目材料及設備：

本項目范圍內的鍋爐本機及廠家所提供的配套設備(廠家的發貨清單為準)由甲方采供，其余工程安裝材料及安裝輔材耗材等等由乙方全部采供承擔;所

有進場材料及外購設備質量必須達到國家規定的現行質量標準。提供材質檢驗報告、合格證等證明材料，由甲方對其認質認可，由乙方承擔質量擔保。

四、項目造價：

本項目安裝總價值為人民幣 (￥： 元)。鍋爐設備安裝一次性包死，無重大變更不調整，若設計變更，按變更項目的單價由雙方共同約定變更費用及項目。

五、項目施工工期限：

本合同自簽定之日起生效。項目施工工期從 年 月 日起至 年 月 日完工，項目工期為 天。

六、付款方式：

工程竣工后，經驗收合格。乙方交給甲方鍋爐全部的質檢手續，開據稅務發票，甲方在3個工作日內付清工程款的95%，剩余5%做為質保金，待保修期到期之日后付清。

七、安全約定：

乙方在施工過程中的設備使用安全及人員安全責任乙方自負。

八、項目驗收及保修：

1、乙方現場施工、調試全部完成后，由乙方負責向質檢部門申請驗收。

2、項目驗收合格后，乙方向甲方移交完整的設備隨機資料及驗收合格資料。

3、項目保修期為3個月，自甲方驗收達到合格標準之日起計算。保修期內，若出現(除廠家索配設備)乙方所安裝物件或安裝失誤導致的質量問題，乙方應無條件在12個小時內趕到現場維修。

九、雙方職責與義務：

甲方：

1、提供鍋爐基礎設施部分的土建施工圖。

2、負責為乙方現場施工提供供水、電及其接點。水電費用由甲方負責。

3、按照合同約定，及時撥付工程款。

乙方：

1、按合同和甲方的技術要求，確保安裝工期與工程質量。如有異議與甲方及時溝通。

2、做到安全生產，文明施工。

3、提供完整的工程資料。

4、工程質量達不到約定標準的部分，如未達到安裝標準要求，甲方有權要求承包方無條件拆除和重新施工。承包方應立即整改施工，直到符合約定的標準，工期不予順延。

5、乙方由于非自然力影響，未按工期要求完成工程項目，應每天按合同總價值的5%繳滯納金。

十、違約責任與爭議解決：

1、如任一方違約，均由違約方承擔違約責任，并賠償對方損失。

2、爭議解決程序：按照《建設工程施工合同》的細則，雙方友好協商，若協商不成，交由當地仲裁部門解決或依法向伊旗人民法院起訴。

十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

十二、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

鍋爐安裝承包合同范文3建設單位： 簡稱：(甲方)

承包單位： 簡稱：(乙方)

甲方委托乙方代購4噸燃氣蒸汽鍋爐一臺，型號：WNS4---1.25-YQ及部分輔機設備，質量標準按TSG0001-20xx《鍋爐安全技術監察規程》執行，并由乙方負責購買安裝，為使此工程保質保量按時完成，依據國家合同法有關規定，經雙方協商簽訂本合同。

一、工程地點： 北京市通州區宋莊鎮徐辛莊

二、工程范圍：舊鍋爐拆除、新鍋爐基礎改造。新鍋爐及輔機購買、運輸、安裝、

告知、鍋爐許可證辦理等全過程。燃氣設備管道由燃氣站接至鍋爐燃燒機。(不 包括土建及消防報警工程)。乙方負責向國家有關部門申請辦理鍋爐節能改造補 助資金手續，甲方提供必要的手續。

三、承包方式：該工程實行包工包料。

四、檢驗標準： 按TSG0001-20xx《鍋爐安全技術監察規程》執行。

五、工程造價：工程總造價：468700鍋爐購買、運輸、安裝、告知、辦證全過 程費用(見報價表)。舊鍋爐拆除歸甲方自行處理。

六、付款方式:

合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價60%，鍋爐設備到貨支付20%，安裝驗收合格各種手續齊全后甲方支付乙方工程款20% 一次付清。燃氣設備和管道工程造價16萬元(見燃氣系統報價單)乙方負責聯系有資質的單位負責設計、安裝、運行、維護，甲方與該公司簽訂三年供氣合同設備免費安裝使用，三年之內甲方如果有其他氣源代替，設備和管道歸乙方所有，乙方負責拆走，甲方按使用日折算補償乙方費用，但最低不少于50%費用。燃氣費用甲方與燃氣公司單獨結算。燃氣價格執行北京市發改委下發(北京燃氣在線)指導價格。甲方不得以任何理由延期付款，否則每日支付乙方1%的工程款作為利息補償乙方。直至款項結清為止。

七、工程期限：工程進場日起40個工作日完成。具備運行條件。不包括辦證日期。

如遇特殊情況，如政府法令、不可抗力。因甲方和氣候的原因工期順延。乙方原因造成，工期不變。其他特殊原因雙方共同協商可延長或縮短。

八、甲方負責：負責水、電、路三通，協調工程中有關問題，以利工程順利完成。

九、乙方負責:在施工中，嚴格按照技術要求、操作規程和驗收規范施工，確保工程質量，遇到問題及時與甲方聯系。要對施工人員安全、文明施工教育，對施工 中發生的事故負責。

十、 違約責任：

1.如果一方違約，均由違約方承擔違約責任，并賠償對方損失。

2.爭議解決程序：按照《建設工程施工合同》的細則，雙方友好協商，若協商不 成，依法向通州區人民法院起訴。

十一、工程維保：自驗收日起一年。乙方所做工程運行中發生故障，乙方接通知后 6小時內到達現場維修，人為或外力損壞除外。

十二、本合同一式四份，甲、乙雙方各兩份，自雙方簽字蓋章之起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

篇(2)

前言

1)定義

2)公司名稱、法定地址

3)宗旨、經營范圍

4)注冊資本和投資

5)利潤分配和虧損分擔

6)權利、債務和責任

7)董事會

8)經營管理機構

9)技術投資和技術轉讓

10)生產計劃、購買和銷售

11)銀行帳戶和外匯安排

12)財務、會計、審計、保險

13)稅務

14)公司職工的雇用、解雇及工資、福利

15)籌備期

16)工會

17)期限、解散和清算

18)不可抗力

19)保密

20)違約責任

21)爭議的解決和適用法律

22)合同有效期及修改

24)通知

附件 會計程序

前言

__________(以下簡稱甲方)是按照中華人民共和國法律組織并建立的獨立法人。其總部設在__________。

__________(以下簡稱乙方)其主要業務所在地設在__________。

雙方經過友好協商同意按《中華人民共和國中外合資經營企業法》就下列各條款及其附件的內容達成協議，簽訂本合同。

第一條 定義

除因特殊需要在本合同上下文另有明確含義外，下列各詞詞語在本合同中的定義如下：

1.1 公司是指甲乙雙方合資經營的__________公司。

1.2 專有技術是指__________方從獲得的按技術轉讓和許可證合同轉讓給公司的，為設計、生產、制造和銷售本公司產品，以及為改進本公司這些產品進行技術改造所需的一切專有技術、知識、經驗的技能。它包括技術資料、圖紙、試驗方法、試驗報告、制造工藝、設備說明書、質量控制、計算機程序與應用、安裝與調試方法、企業管理、銷售、技術服務和__________方通過其關聯公司派遣的技術人員、管理人員與工人所掌握的各種經驗、知識和技巧。

1.3 專利是指__________方從其關聯公司得到的，以__________方在__________國和其他國家已獲取專利和將依據技術轉讓許可證合同轉讓給公司的發明。

1.4 合同產品是指公司按本合同附件中所列的要求而設計、生產、制造、安裝和調試的電站鍋爐、工業鍋爐和有關產品。

1.5 工業鍋爐是指壓力小于__________公斤/平方厘米，容量小于__________噸/小時的蒸汽鍋爐和不同容量等級的熱水鍋爐。

1.6 電站鍋爐是指容量大小或等于__________，用于發電的鍋爐。

1.7 簽字日期是指合資經營雙方正式簽訂本合同的日期。

1.8 批準日期是指中華人民共和國對外經濟貿易主管部門正式批準本合同的日期。

1.9 成立日期是指在上述當局批準后，由工商行政管理局辦理，注冊登記，簽發本公司營業執照的日期。

1.10 籌備期是指成立日期后，不超過__________個月這一段時間。

1.11 開業日期是指籌備期結束，公司開始營業和生產的日期。

1.12 合同是指本合同及其附件。

1.13 關聯公司是指合營任何一方具有法人地位的任何直接或間接的母公司及合營任何一方或直接或間接母公司的子公司。

1.14 主管部門是指__________。

篇(3)

乙方：_________

根據國家質量技術監督局[1999]號文《鍋爐水處理管理規則》和_________有關要求，為進一步落實水質監測工作的正常運行，確保鍋爐安全經濟運行。經雙方協商，甲方同意委托乙方對甲方鍋爐水質開展監測工作，訂立以下協議，雙方應嚴格遵守執行。

一、甲方責任

1．鍋爐水處理（包括設備，人員和管理）應能保證水質符合gb1576《工業鍋爐水質》的規定，確保鍋爐無垢或薄垢運行。

2．甲方應根據鍋爐相關法規要求，配備相應的水處理設備，鍋水取樣器，持證水處理操作人員。

3．根據乙方出具的水質監測報告，對不合格水質立即整改，處理，直至合格。在整改處理期間采用爐內加藥處理，確保水質達標。配合乙方做好取水樣工作。

二、乙方責任

1．乙方每月到甲方取水樣一次，并在24小時內化驗，出具水質監測報告。

2．對水質不合格的單位，派人現場指導，分析原因，提出整改措施。每年免費調試2次，超出次數只收取調試人員交通費（按往返里程______元／公里）及旅差補助（_____元／人·天）。如屬甲方水處理設備陳舊或嚴重損壞，由甲方維修或更換設備后，再進行調試。

3．如甲方需要，乙方可對不合格水處理設備進行維修，維修另簽合同。

三、監測收費

1．乙方向甲方收取水質化驗費_________元／次，取水樣交通費_________元／次，取水樣人員旅差費_________元／次，全年費用按11個月一次性收取，全年收費共計_________元（_________元）。

2．合同簽訂時支付水質監測費（收款單位：_________，開戶行：_________，賬號：_________）

四、其他

1．本合同一式二份，甲，乙雙方各執一份。

2．本合同自簽訂之日起生效，有效期自_________年________月________日至_________年_________月_________日止。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

篇(4)

設計變更的原因主要有：（1）彌補設計缺陷或失誤；（2）設計標準（含規程、規范等）發生變化；（3）現場條件發生變化；（4）市場條件發生變化；（5）技術進步導致原有設計跟不上需要；（6）相關情況發生變化后，為滿足配套要求進行變更；（7）業主及相關方的合理化要求；（8）設計優化等。

2.合同變更

在施工合同履行過程中，業主或監理可能根據實際情況和工程需要，發出指令，進行下列變更：（1）增加或減少工程量；（2）增加或刪除部分工程；（3）增加額外工作（如額外的檢驗、試驗等）；（4）更換材料、機械、設備等；（5）變更施工次序；（6）改變質量標準；（7）改變進度計劃；（8）改變施工工藝和方法等。

（三）施工合同履行過程中，具體情況發生變化

施工合同履行過程中，具體情況發生變化，主要包括：1、不可預見的地質條件變化。2、開挖過程中意外碰到地下構筑物、重要礦床或具有考古價值的古墓、文物、化石等。3、遭遇人力不可抗拒的自然災害，含人力不可抗拒的地質災害（如地震、火山噴發、崩塌、滑坡、泥石流等）和異常惡劣的氣候條件（如臺風、洪水等）等。4、受外部事故災難影響、發生不能歸責于施工方或不由施工方承擔主要責任的事故災難。事故災難包括生產安全事故，交通運輸事故，公共設施和設備事故，火災事故，核與輻射事故，環境污染和生態破壞事故等。5、遭遇突發社會安全事件，主要包括危及公共安全的刑事案件、恐怖襲擊事件、民族宗教事件、經濟安全事件以及等。6、遭遇突發公共衛生事件，主要包括傳染病疫情，群體性不明原因疾病，食物安全和職業危害，以及其他嚴重影響公眾健康和生命安全的事件。7、人工、材料、機械、設備等價格發生變化。8、通貨膨脹或通貨緊縮。9、利率、匯率發生變化。10、政策、法律和技術標準等發生變化。11、遇到戰爭、動員或緊急狀態等。

（四）業主方不當行為

1.業主方履行義務不符合約定

業主方履行義務不符合約定的情況主要有：（1）未能按期辦妥開工手續；（2）未能按期提供施工用地（工作面）或提供施工用地（工作面）不符合約定；（3）未能按期提供由其承擔的施工準備工程或提供施工準備工程不符合約定；（4）未能按期提供由其負責的測量基準或提供測量基準不符合約定；（5）未能按期提供已有的水文和地質勘探資料或提供水文和地質勘探資料不符合約定；（6）未能按期提供由其負責提供的設計圖紙或提供設計圖紙不符合約定；（7）未能按期提供甲供物資或提供物資不符合約定；（8）未能按期按約定辦理由其投保的保險；（9）未能按期足額支付合同價款；（10）未能按期主持或組織工程驗收；（11）未能按期接收或交接工程（工作面）；（12）未能很好地履行保密責任等。

2.業主方行使權利不恰當、不規范

業主方行使權利不恰當、不規范的情況主要有：（1）建設管理和工程監理人員因感情因素和利害關系等，不能堅持原則、秉公辦事對施工索賠造成影響。主要有以下兩種情況：一種是利用施工索賠為施工方牟取不正當利益或為施工方牟取不正當利益提供便利，主要有：①慫恿、縱容施工方進行施工索賠；②與施工方勾結，合謀進行施工索賠；③為施工方提供或幫施工方成就施工索賠條件；④在處理施工索賠時讓不具備條件的施工索賠成立或高估冒算索賠值等。另一種是故意為難、刁難施工方，激發矛盾，引發施工索賠。（2）無效決策（含越權決策等）、決策失誤或決策不及時造成損失。（3）業主或監理過度干預甚至直接插手施工組織管理和（或）具體的施工活動，將本應由施工方承擔的責任攬到業主方身上，受此影響可能發生施工索賠的情況大致有：①工作任務不能圓滿完成，合同既定目標不能順利實現，施工方提出施工索賠；②工作任務圓滿完成，合同既定目標順利實現，但增加了施工方的投入，施工方就增加的投入提出施工索賠；③工作任務圓滿完成，合同既定目標順利實現，并且事實上并沒有增加施工單位的投入，但由于施工方的既有損失（如按既定方案進行的施工準備需要重新調整，造成損失等）是顯而易見的，而實際可能節省的投入卻很難確定，施工方也有可能就既有損失提出施工索賠。（4）不當激勵造成不利后果，主要有：①打亂總體部署，破壞工作或工序間的協調、銜接；②造成分配不公，激發不滿情緒，因此增加管理難度、降低工作效率或增加額外支出。（5）業主或監理發出的指令前后矛盾，造成工作反復。（6）業主或監理發出的指令不明確，無法執行。（7）業主或監理對施工方要求確認、明確或予以答復的事項未及時回復，耽誤工作進度。（8）不恰當地使用施工方的知識產權（如專利、專有技術等）。（9）工程（工作面）未移交投入使用，出現問題。（10）在工程保修期內因業主方使用、保管不當，造成工程損毀。（11）不恰當地暫停施工等。

3.業主方拒絕履行義務或根本違約

業主方拒絕履行義務或根本違約主要有：（1）拒絕履行義務，主要有無正當理由拒絕驗收，拒絕接收工程（工作面），拒付工程價款等；（2）根本違約，主要有工程緩建、停建，違約中止或解除合同等。

（五）外來干擾

施工外來干擾大致有：1、因征地補償、拆遷安置、施工擾民（主要有施工對毗鄰建筑物、構筑物的影響，施工產生的噪音、粉塵、廢氣、廢水和固體廢棄物等污染影響周邊群眾生產、生活，施工對交通造成影響等）等引發的問題不能及時得到妥善解決、群眾不滿情緒不能及時得到疏導、矛盾不能及時化解，或經別有用心之人煽動，導致外來干擾，主要包括個別人的過激行為和等。2、工程外部（含周邊）發生突發事件對工程和（或）施工造成不利影響。3、由外部人員（指工程參建人員以外的人員）發起或實施的針對工程和（或）施工方的違法犯罪行為等。

（六）施工干擾

一個工地經常會有多個隊伍同時施工，計劃、組織、協調不周密，容易產生施工干擾。常見的施工干擾有：1、一個工作面由兩個及兩個以上施工方共用，無法同時施工或同時施工工作效率明顯降低；2、相互毗鄰或立體交叉的工作面相互干擾，影響正常施工；3、相互銜接的工作（工序）由不同施工方負責，上游工作（工序）不能按時完成，工作面不能按時移交，對下游工作（工序）的施工方產生不利影響；4、其他施工方的施工造成供水、供電、交通中斷等，對施工產生不利影響；5、在各施工方共享資源方面出現相互干擾，如供水不足、線路超載、交通擁堵等。

摘 要：供暖中燃燒調節和節能不僅關系到居民生活水平的改善，同時也是能源節約以及環境保護的重要組成部分，本文就鏈條爐為例，淺談供暖鍋爐的燃燒調節和節能。

關鍵詞：節能；燃燒調節；鏈條爐；燃燒控制

目前在城市現代化建設過程中，對于城市的集中供暖是其中的一個重要的標志，同時供暖中燃燒調節和節能不僅關系到居民生活水平的改善，同時也是能源節約以及環境保護的重要組成部分，本文就鏈條爐為例，淺談供暖鍋爐的燃燒調節和節能。

一、目前在層燃鏈條爐燃燒和節能上存在的問題

首先在用料方面，必須要選用質量較好的煤，同時對于負荷調整的速度較慢，供能要求較高并其負荷波動較大的熱源站，隨著備用鍋爐的增加，也會導致效率的降低，影響節能效果；很多鏈條爐因本身的密封效果較差，從而導致鍋爐本身的漏風系統和爐膛溫度過高，增大了排煙所造成的熱損失；鏈條爐中鏈條爐排重量過大，導致電機的負荷增大；同時由于鍋爐內部的結構問題，導致爐膛中的局部溫度偏高；由于在燃燒過程中一般采用的都是強制送風的方式，但鍋爐爐膛內部的燃燒空間較小，無法實現可燃物的充分燃燒就被流出爐膛，導致燃燒物上的熱損失。

二、鏈條爐的燃燒調節系統

對鏈條爐的燃燒進行調節，實際上就是要在保證鍋爐燃燒可以充分提供蒸汽負荷以及供暖需求的同時，保證鏈條爐的安全運行以及燃燒的經濟性。在具體的燃燒調節過程中，主要是實現對燃燒的控制，而在燃燒控制中又包括爐排轉速控制、爐膛負壓控制和送風控制。

在對燃燒系統的調節過程中，首先必須要保證鍋爐主汽壓力的穩定性維持，在實現對燃料方面缺陷的克服同時，保證出力和負荷之間的協調；其次是要保證鍋爐內空氣量與燃料量之間的協調，從而提高鍋爐燃燒的經濟性；第三是需要保證送風量和引風量的協調性，維持爐膛的負壓，保證鍋爐的安全性。

在該燃燒調節系統中，主要對三個變量進行調節：送風量、引風量和燃燒量。而在鏈條爐參數中，其主汽壓力是衡量負荷與蒸汽量之間是否平衡的重要標志，而在實踐中造成主汽壓力變化的主要因素包括兩個方面的內容：一個是燃料量的變動，這種基本變量上的變動可以通過自身的閉環來實現控制和調節；而另一個是耗氣量上的變動，這種變動屬于負荷變動，一般不容易實現調節。而在該調節系統中，首先對負荷條件進行設定，然后確定基本的運行規則和平衡基礎值，這個數值可以對基本的負荷進行保證，并根據主汽壓力的變化以及偏差進行氣壓狀態的確定，然后對基礎數值進行微調，從而保證蒸汽的品質和供暖效果。

三、鏈條爐的節能技術

（一）分層燃燒技術

在分層燃燒技術中，原煤需要首先通過煤閘板，然后經過煤輥傳動裝置進入到了振動篩，然后在爐排上形成上金字塔形狀的煤層，這種煤層由于沒有受到煤閘板的擠壓，同時由于下層的顆?？紫遁^大，通風以及透氣性能都較好，利于燃燒。同時在其他條件都一致的前提下， 如果采用三輥式分層燃燒技術，會至少降低爐渣含碳量的5%，提高熱能2%，在原煤節省方面可以達到10%以上。

（二）爐排改造技術

鏈條爐中的空氣系數過高不利于鍋爐的節能，而空氣系數過高的主要原因在于鍋爐爐排本身的問題，具體包括風室之間串風、隔斷不嚴密以及爐排位置漏風。因此在節能中，可以考慮對爐排進行改造：

首先可以對爐排的側板進行改動，主要是從前墻線到前擋風門處做改動，調整前軸標高，重新改動減速機基礎標高，使減速機前移，這樣前軸中心線到鍋爐前墻距離增大，使爐排運行平穩；其次，爐排側板重新設計布置，中間成框架結構，使進風口面積增大，整個爐排面布風均勻；第三，將大鱗片爐排更換為相互搭接的爐排；第四，改造后軸傳動方式不再采用軸承，前軸仍然保持定時加油；第五，風室內排灰裝置全部更換，將排灰板高度提高并拖拉靈活，不漏風，密封嚴密；最后，將爐排外側幾個進風管改造成一個整體風箱，使送風在大風箱內基本形成穩壓。

（三）飛灰可燃物回收技術

利用可燃物回收裝置提高飛灰回收率和爐膛出口溫度，是提高鍋爐效率的一個重點。撞擊式分離器是慣性分離器，可有效回收煙氣中的可燃物顆粒，它依靠撞擊橫向布置在氣體通道上的分離體來分離固體，其形式主要有平板式、槽形梁式等，其分離機理為：當氣固兩相流體經過撞擊式分離器時，氣體可以繞分離器流動，固體顆粒由于攜帶的動量要比氣體大，繼續按原方向運動，因而偏離主氣流方向，最后撞擊分離體。

其運動存在著顆粒軌跡界限，當顆粒運動越過這個界限時，顆粒就無法被分離出來。因此界限流線距分離體中心線距離是影響撞擊分離效率的重要參數，若在界限線內所有顆粒經撞擊粘附在分離體表面，則在距分離體中心線距離范圍內，所有運動顆粒都有可能被分離。然后根據不同形狀阻擋件的慣性撞擊效率公式，設計相應的分離器，布置在煙道中對可燃顆粒進行回收復燃.

綜上所述，隨著節能減排的要求不斷提高，各種新技術在層燃鏈條爐上得到應用，如：聲波吹灰塵技術提高了鍋爐管束的傳熱效率，復合燃燒技術和二次風改造技術，新型涂料增強爐膛輻射等技術都促進了鍋爐的燃燒效果，用戶應結合實際加以研究適合自身的方法，實現對供暖鍋爐的燃燒調節，同時提高鍋爐的節能效果。

參考文獻：

[1]俞海斌，褚健，江加猛.鏈條爐燃燒專家控制系統[J].機電工程，2009，17（2）

篇(5)

關鍵詞 用戶檔案；施工管理

中圖分類號TU7 文獻標識碼A 文章編號 1674-6708（2011）34-0079-02

0 引言

天然氣進入蘭州之前，由于人工煤氣成本高，用戶數量不大，而且用戶類型單一，僅僅是居民用氣，餐飲和茶浴爐用戶數量很少，采暖鍋爐、工業等其它用戶幾乎沒有。

天然氣入蘭后，因其高效、節能、優質、環保，特別是價格適中，受到市民的歡迎，來自市場調查信息，我們認識到天然氣各類用戶將激增，因此，做好扎實的統計基礎工作，掌握準確的第一手資料，發揮統計資料在公司經營管理中的信息、咨詢、監督作用是當務之急。因歷史原因，長期以來，用戶資料和原始臺賬不健全，無法應對用戶發展的迫切需要。新形勢下，我的統計工作首先是做好統計的基礎工作，即建立、健全各類用戶檔案及臺帳，使其在今后的經營管理中發揮重要作用。

1 建立完整、準確的用戶檔案及臺帳

從2002年開始，我著手整理用戶檔案。為便于今后公司無紙化辦公以及用戶檔案管理信息化的需要，公司為我配置了電腦，專門用于統計工作。我按照用戶的用氣性質，分年、分月把用戶分為居民用戶、餐飲用戶、鍋爐用戶、茶浴爐用戶、工業用戶，編制出《×年×月居民用戶統計表》、《×年×月鍋爐用戶統計表》、《×年×月餐飲用戶統計表》、《×年×月茶浴爐用戶統計表》、《×年×月工業用戶統計表》全部錄入電腦，作為電子文檔，書面用戶檔案按年裝訂成冊，分門別類歸檔。做到每一份用戶資料既有電子文檔，又有書面檔案，便于查閱，也為下一步公司實施信息化檔案管理奠定基礎。從2002年至今，各類天然氣用戶檔案完整、準確。隨時為相關部門提供各類準確無誤的信息、咨詢。

2 完整、準確的用戶檔案在施工管理各環節中發揮的突出作用

在加快用戶發展，拓展天然氣市場的同時，公司倡導“蘭州燃氣，保您滿意”的優質服務理念，為落實此項工作，市場部牽頭、協調，進一步規范、加強對下屬各公司各施工環節的監督管理，從設計、做施工預算、簽定施工合同、施工安裝、竣工驗收到通氣點火，每一道工序都規定要在相應的工作日內完成。對各類用戶從委托設計到最后的通氣點火的管理，我們利用已建立、健全的各類用戶檔案，對設計、施工、驗收、點火各環節進行動態管理。為更好地監督、檢查相關部門，我們從自身做起，掌握每一個用戶單位準確的施工信息。因各類用戶數量大，為施工管理帶來較大難度，為掌握每個用戶單位的施工環節，獲得準確的第一手資料，加強統計工作在施工管理中的監督力度，我們建立了自己的施工管理體系。充分利用用戶檔案，創建各類用戶施工情況跟蹤表，從2002年起，對每年委托設計的各類燃氣用戶施工情況進行動態管理。以年為單位，分類編制各類用戶跟蹤表。如《2002年居民用戶跟蹤表》、《2002年鍋爐用戶跟蹤表》、《2002年茶浴爐用戶跟蹤表》、《2002年餐飲用戶跟蹤表》等，每年依次類推進行編制，以后隨著用戶的發展，又增加了工業用戶跟蹤表，加氣站用戶跟蹤表等。在這些表格當中，對每個申請用氣的單位資料詳細記錄，如每個用氣單位的名稱、用氣地址、用氣情況、施工進展情況等。在各類用氣情況欄目里記錄居民戶申請數量，鍋爐的臺數和噸位，茶浴爐的臺數和氣量，餐飲用戶的處數和臺數。對每個單位施工進程實施動態管理，即對申請用氣的每一家單位從委托設計開始直至通氣點火進行全程跟蹤（如下圖）。

用戶跟蹤表在施工進展情況一欄里，分為設計（針對下屬設計公司）、安裝（針對下屬建安公司）、竣工驗收（針對本部室驗收崗位）、碰管點火（針對天然氣公司）工作進行動態管理，出于對各環節管理的需要，我們設計不同的表格下發給相關公司，對設計公司要求其每周報送出圖登記表，對建安公司要求其在報送竣工資料時，必須報送竣工資料明細表，對本部室竣工驗收情況要求每周編排好驗收計劃，天然氣公司每周上報通氣點火計劃。根據下屬公司所報送的工程進度情況，統計員每周對每個用氣單位進行施工情況跟蹤，隨時更新各類用戶跟蹤表，及時掌握每個申請用氣單位施工所處的最新動態，做到對當年委托設計的每個單位的工程進度做到心中有數，以配合本部室更好地檢查、督促相關部門做好各自的工作。每年年底，對當年申請用氣的各類用戶進度進行統計、匯總，對已通氣點火納入服務管理的單位不再進行跟蹤。對仍未通氣點火的各類用戶單位，依據下屬公司報表逐一核對，即哪些單位已設計出圖，已設計出圖的，哪些已簽定施工合同，已簽定施工合同的哪些正在施工當中，正在施工的單位中，哪些工程已竣工，對已竣工的，哪些單位我們已安排驗收，直至通氣點火。最后對當年委托的用戶單位進行統計、匯總，即已設計出圖多少家，已簽定施工合同的多少家，已竣工多少家，已驗收多少家，緊緊跟蹤各個環節，環環相扣，一目了然。對當年未點火的各類用戶我又編制出《×年未點火居民用戶跟蹤表》、《×年未點火鍋爐用戶跟蹤表》等明細表，每個用戶單位的施工進度標注在跟蹤表上，作為次年繼續跟蹤的依據，直到該用戶通氣點火。此項統計工作，工作量相當大，過程也是相當繁瑣，但它在日常的天然氣施工管理工作中，特別是在特殊時期，發揮了重要的監督作用。 例如，2002年蘭州市政府實施“藍天工程”，加快對全市的鍋爐進行清潔能源改造，公司積極配合省、市環保局對全市具備條件的企事業單位的鍋爐進行煤、油改氣工作，2002年當年，申請用氣的鍋爐就有 240 家之多，這么多的鍋爐要在當年采暖期通氣點火，時間緊，任務重，事關政府形象，公司高度重視，總經理指示加班加點，搶工期，確保改造鍋爐按期點火采暖。市場開發部負責協調、督促設計、施工、驗收、點火各相關環節，為確保工期，對每個鍋爐工程的進度做到心中有數，我們發揮《2002年鍋爐用戶跟蹤表》的優勢，對每家鍋爐用戶的每個施工環節進行密切跟蹤，對已竣工驗收的鍋爐用戶，及時編排每天的鍋爐碰管計劃，下發到建安公司實施，第二天我電話回訪用戶，落實前天的碰管計劃實施情況，同時，將前天碰管計劃實施結果書面上報總經理，對未完成作業任務的，回訪用戶，了解原因，屬我方原因的，積極協調，督促相關單位加緊施工，屬用戶原因的，也積極協助用戶，直至通氣點火。

參考文獻

[1]中石油昆侖燃氣有限公司綜合統計管理辦法.

篇(6)

4月10日上午，雙良鍋爐公司副總經理張紹兵接到銷售人員電話，商定宜昌南玻硅材料有限公司招投標事宜，這已經是鍋爐公司2008年接的第5個項目?！澳壳叭珖嗑Ч鑿S家使用的壓力容器產品都是我們雙良提供的！”張紹兵提及這一點深感自豪。

2005年10月第一次與多晶硅行業翹楚四川新光硅業科技有限責任公司合作，為國內首個上千噸多晶硅項目（1260噸/年）提供11臺換熱器，60臺其他儲罐類設備。從2005年至今，雙良一直關注著多晶硅這個新興產業。

太陽能是清潔能源中備受推崇的一種，隨著世界范圍內環保理念的興起以及對不可再生資源開發的限制與保護，各國都在積極出臺一系列促進太陽能利用的政策，由此加快了多晶硅這個與太陽能電池制造業息息相關的行業的迅猛發展。

但是，長期以來，多晶硅材料的生產技術掌握在美、日、德等3個國家7個公司的10家工廠手中，形成技術封鎖、市場壟斷的狀況。

中國為扭轉長期依賴進口來滿足國內市場對多晶硅需求的局面，充分利用自身豐富的二氧化硅資源，也在大力支持多晶硅產業的發展。張紹兵介紹說，四川新光硅業科技有限公司、江蘇中能光伏材料科技發展有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、江蘇大全重慶多晶硅項目、寧夏陽光硅業有限公司、江西賽維LDK太陽能多晶硅科技有限公司等多個多晶硅項目均在投資建設中，部分已經投產，目前這些企業均選擇雙良為其設備供應商，并建立了長期友好合作關系。

新能源之路

我國雖然擁有豐富的二氧化硅資源，但是由于技術原因，長期以來卻要依賴進口來滿足國內市場對多晶硅的需求。國內市場每年需要2萬～3萬噸多晶硅，而實際國內廠家的年產量之和僅在200～300噸。按照當前多晶硅的售價是300萬元/噸，每年國家為此至少要花費591億元！

大力發展多晶硅產業刻不容緩。

但是，生產技術的封鎖、市場的壟斷使得我們國內的企業不得不練好內功。張紹兵說：“多晶硅廠家合作的企業必須滿足以下條件，即：設備質量優良，能夠及時交貨，且售后服務優良?！?/p>

雙良是如何與這個雖然發展蓬勃，但是門檻極高的行業結下不解之緣的呢？

2003年，雙良鍋爐公司在與四川新光硅業科技有限公司合作鍋爐項目的同時，參加了壓力容器的招投標。9月投標，10月中標，至2004年初，準備簽訂合同。這期間由于不銹鋼等原材料成本上漲，若按照中標金額提供設備，鍋爐公司將虧損近70萬元。

這個合同簽，還是不簽？此時尚處于投標有效期內，這個項目若是放棄完全可以。雙良集團公司副總裁繆敏達和鍋爐公司總經理高澤華從大局慎重考慮：一方面新光的多晶硅項目的啟動響應國家政策號召，從四川省政府到樂山市政府都很重視，屬于“一號”掛牌工程。另一方面，雙方已經有過鍋爐項目的愉快合作，無論雙良的設備質量還是運行方案均都符合四川新光的要求。最終雙良決定：簽！

簽好合同，正當雙良做最后的技術準備和完善時，又有消息傳來：該多晶硅項目暫停！這一停，就停了一年多，期間換了三四個責任人，最后從原來的四川電力公司換為四川省投資公司。2005年8月1日，雙良鍋爐公司收到新光的催貨傳真，該多晶硅項目在幾經波折，歷時近兩年后，終于要正式動工建設。

然而又有難題擺在面前。2005年的原材料價格較2003年每噸漲價2萬元，這個合同做下來雙良鍋爐公司將虧損近500萬元！賠本生意怎么做？關鍵時刻，雙良公司最后作出決定。2005年11月，達成共識：這個合同有效，項目繼續！2006年5月，雙良鍋爐公司將所有壓力容器設備：11臺換熱器，60臺其他儲罐類設備，順利定期交貨。

2006年8月，雙良設備在四川樂山安家落戶，雙良鍋爐公司副總經理張紹兵親自前往工地監督負責安裝事宜。新光公司負責人評價雙良：是這個項目工程里唯一一家不用現場返修的設備供應商。

問到雙良鍋爐公司的高澤華總經理，三年前接受這筆“賠本買賣”時心里是怎么想的。他笑笑，說：我們雙良公司當初就是抱著做民族產業的夢想創業，這二十幾年來，更是從未減少過對國家民生的關注。隨著四川新光項目的深入接觸，我們對多晶硅這個產業也有了更多了解，為了振興這個新能源產業，雙良公司義不容辭。就算是賠本，我們也要支持！

正是如此簡單質樸的想法，促成了這個一波三折項目的最終融洽合作，也讓雙良從此與多晶硅行業結下深厚緣分。這正應驗了那句老話：吃虧是福。

2007年2月26日，新光順利生產出第一爐多晶硅。這次開車成功對國內整個多晶硅行業具有深遠意義，是國內首個上千噸級別的項目，對其他在建多晶硅項目起到振奮人心的作用。

多觸角

從2005年至今，國內所有多晶硅廠家均選用雙良壓力容器。截至2008年3月，雙良已經提供換熱器200多臺（包括單管板換熱器、雙管板換熱器、CDI系統換熱器、再生氮換熱器、還原爐尾氣換熱器、氫化爐換熱器等）、儲罐設備近150臺、各類塔器25臺、尾氣冷卻器65臺……另外，雙良大型整裝水管鍋爐、余熱鍋爐、雙良溴化鋰中央空調、雙良冷卻塔等各種設備均在國內多晶硅項目中有所應用。

多晶硅項目的主體設備還原爐和氫化爐，由于其對生產技術要求嚴格，在表面處理方面有特殊工藝，以前全部都是從歐美進口，價格昂貴。通過國內壓力容器廠家的積極研發，該設備在逐漸國產化。雙良鍋爐公司在同壓力容器的標桿企業競爭時，憑借雄厚的集團公司實力、業內領先的技術水平和先進精良的加工設備，贏得了客戶的青睞。

在壓力容器產品中，需要重點一提的還有雙管板換熱器。雙管板換熱器在多晶硅生產工藝的很多環節上都要用到，如粗餾、精餾、氫化、還原等，因此對該設備的質量及技術要求很高。在雙管板換熱器制作中，要克服三個難題：雙管板的組裝與焊脹的質量和順序；控制管板與換熱管脹接、焊接后的變形量；換熱管與內外管板的連接接頭質量。這是產品質量高低的關鍵所在。

雙良鍋爐公司針對雙管板換熱器制作難點，專門模擬產品結構，分別按不同的制作工藝進行工藝試驗，研究分析試驗數據，結合以前積累的制作經驗，制訂出最佳制作工藝；采用水壓試驗、氣壓試驗、空腔水壓試驗、氨檢、甚至氦檢來保證換熱管與內外管板的連接接頭質量；將最合適的組裝方法、最合適的焊脹順序、最合適的脹管力、最合適的檢驗手段等先進制作技術應用于雙管板換熱器產品的生產，從而保證為客戶提供質量優良、性能可靠的雙管板換熱器產品。

整裝水管鍋爐也是雙良鍋爐公司為多晶硅行業提供的優秀產品之一。2007年9月，上海電氣越南廣寧電廠項目就選用雙良鍋爐公司的30t/h整裝水管鍋爐，同年12月，中國電力制造業的巨頭――東方電氣集團，在其承接的印度尼西亞南望電廠2×300MW發電機組項目中，同樣選擇了雙良大型40t/h整裝水管鍋爐作為機組的啟動鍋爐。隨后，在東方電氣承接的印尼巴齊丹電廠2×315MW發電機組項目中，雙良的40t/h整裝水管鍋爐再次嶄露頭角，奪得頭籌。

新前景

在國家推動節能減排、國際油價高企背景下，新能源產業未來發展空間巨大。多晶硅作為最清潔能源――太陽能電池最為重要的原料目前正面臨著供應短缺的局面。全球第三大多晶硅生產企業REC總裁ErikThorsen在我國臺灣地區2007年國際太陽能論壇上表示，該公司到明年底原料都已售罄，新的產能還來不及開出，2008年將是光伏產業原料短缺的寒冷冬天。

由于市場處于有價無貨的局面，多晶硅價格幾年間已經翻了幾番，并且仍有不斷上漲趨勢。不僅國內市場緊缺多晶硅，國際市場一樣供不應求。據悉，美國能源部計劃到2010年累計安裝容量4600MW，日本計劃2010年達到5000MW，歐盟計劃達到6900MW，預計2010年世界累計安裝量至少18000MW。據此分析，至2010年太陽能電池用多晶硅至少在30000噸以上，加上半導體用多晶硅，預計屆時多晶硅年總需求量將超過6.3萬噸。

篇(7)

委托人：毛依星，江蘇省鎮江昆侖律師事務所律師。

被告：江蘇省無錫鍋爐廠一分廠。

法定代表人：黃仁高，廠長。

委托人：黃世豪，江蘇省無錫鍋爐一分廠辦公室主任。

委托人：孫茲美，江蘇省無錫市恒豐律師事務所律師。

第三人：北京通用能源動力公司。

法定代表人：金堅，總經理。

委托人：曹俊斌，北京通用能源動力公司鍋爐工程部副主任。

原告宋志安于1993年8月6日提出“分層式鍋爐給煤裝置”實行新型專利申請，中國專利局于1994年5月8日授予專利權，專利號93231575.5，并于同年7月3日公告。其后，宋志安發現被告江蘇省無錫鍋爐一分廠（以下簡稱鍋爐廠）1995年開始生產的產品與該專利產品一致，認為鍋爐廠的行為已構成侵權，遂于1995年4月6日向江蘇省南京市中級人民法院提起訴訟。法院受理后，因鍋爐廠向中國專利局復審委員會提出專利無效請求，故裁定中止訴訟。1997年9月5日，中國專利局復審委員會經審查決定，維持第93231575.5號實用新型專利權有效。法院于同年11月10日恢復訴訟。審理中，由于鍋爐廠提出使用的專利技術是北京通用能源動力公司（以下簡稱通用公司）轉讓的，法院遂依法通知通用公司作為本案第三人參加訴訟。

原告宋志安訴稱：被告鍋爐廠未經原告許可擅自制售原告享有專利權的產品，給原告造成了巨大損害。請求判令鍋爐廠立即停止侵權、消除影響和賠禮道歉，并賠償原告的經濟損失400070元，承擔本案訴訟費。

被告鍋爐廠辯稱：正轉鏈條鍋爐給煤裝置是我廠與通用公司簽訂了專利權許可使用協議后而生產的產品，因此是合法使用，談不上侵犯宋志安的專利權。

第三人通用公司稱：正轉鏈條鍋爐給煤裝置是第三人的專利技術，與原告的專利權無關。被告鍋爐廠雖然是通過簽訂轉讓協議使用第三人的此項技術，但是該廠并未定期向第三人支付專利使用費，第三人對被告的生產情況以及有無侵犯原告專利技術等情節并不知曉。第三人曾與原告簽訂過和解協議，互不追究諸如侵權、專利無效等事宜。被告的行為與第三人無關，第三人不應對被告的行為負責。

南京市中級人民法院經審理查明：

原告宋志安取得的93231575.5號專利，獨立權利要求為：一種分層式鍋爐給煤裝置，其特征是：它包括帶有進口和出口的外殼，外殼內靠近進口處固定有送煤機構，靠近出口處固定有與水平成一夾角的至少一層篩子。

被告鍋爐廠生產的鍋爐給煤裝置，技術特征包括一個給煤滾筒，下方有傾斜設置的雙層梳齒式振動篩，上方并列有固定梁形閘板和分段擺動箱形閘板，給煤滾筒主軸的一端有棘輪，另一端與動力源相聯接；雙層梳齒式振動篩在棘輪、棘抓和振動臂的帶動下繞振動篩轉軸間歇振動，分段擺動箱形閘板繞軸銷上下擺動。該給煤裝置中的給煤滾筒，即宋志安的專利中所述的送煤機構，雙層梳齒式振動篩是在宋志安專利中“篩子”的特征上進行的改進，宋志安專利中的外殼、進口、出口等技術特征，該給煤裝置中均存在。與宋志安專利的不同點在于，該給煤裝置增加了棘輪振動、傳動裝置。

1994年6月16日，第三人通用公司向中國專利局提出“正轉鏈條給煤裝置”的實用新型專利申請。1995年3月3日，中國專利局授予其專利權，同年3月15日公告，專利號為ZL94214484.8.1994年10月10日，通用公司為推廣該技術，與被告鍋爐廠簽定技術轉讓協議，向該廠提供了全套技術圖紙，并指定該廠為江南定點生產廠，雙方還對各自的權益以及費用的支付作了約定。此后，鍋爐廠生產和銷售給無錫國棉二廠、無錫市電化廠、南京城南熱電廠35T鍋爐給煤裝置各1臺，并于1995年4月20日向通用公司支付技術轉讓費10萬元、1996年4月2日支付專利使用費2萬元。鍋爐廠生產的鍋爐給煤裝置的技術特性，與通用公司轉讓的技術一致。

宋志安取得此項專利后，于1995年7月26日與丹陽鍋爐輔機廠簽訂專利實施許可合同，約定許可該廠實施分層式鍋爐給煤裝置專利，使用費采取入門費加提成費的方式支付，其中入門費8萬元，提成費按35T鍋爐每臺2萬元、20T鍋爐每臺1.5萬元、10T鍋爐每臺1萬元計算。丹陽鍋爐輔機廠至今已向宋志安支付專利使用費37萬元。

南京市中級人民法院認為，實用新型專利權的保護范圍以其獨立權利要求書的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求。將被告鍋爐廠使用第三人通用公司的專利技術生產的給煤裝置的技術特性與原告宋志安專利的獨立權利要求進行對比，除了添加棘輪振動、傳動裝置等新的技術特征外，其他組成部分、結構位置等技術特征均與宋志安的專利技術特征相同或者等同，已經完全覆蓋了該專利的技術特征，落入其保護范圍。盡管宋志安與通用公司的兩個專利申請都被授予專利權，但是宋志安的專利申請先于通用公司的專利申請，前者是基本專利，后者是從屬專利，后者的實施必須依賴實施前者的專利技術，依照《中華人民共和國專利法》第九條規定的先申請原則，從屬專利權人實施其專利時，應當得到基本專利權人的許可，否則即構成侵權。專利法第十一條第一款規定：“發明和實用新型專利權被授予后，除法律另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，不得為生產經營目的制造、使用、銷售其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、銷售依照該專利方法直接獲得的產品。”鍋爐廠未經宋志安許可生產和銷售的給煤裝置，已經構成對宋志安專利的侵權。依照《中華人民共和國民法通則》第一百一十八條的規定。宋志安有請求停止侵害、消除影響和賠償損失的權利。第三人通用公司與鍋爐簽訂的技術轉讓協議，因轉讓的技術中主要部分內容侵犯了他人的合法權益，依照《中華人民共和國技術合法法》第二十一條第一款第（三）項關于侵犯他人合法權益的技術合同無效的規定，該部分內容應當被認定為無效，雙方不得再繼續履行。鍋爐廠是通過簽訂協議，按照通用公司轉讓的技術生產該鍋爐給煤裝置，通用公司也已經按照協議取得了技術轉讓費和專利使用費12萬元。通用公司與本案有一定利害關系，因此應當通知其參加訴訟。鍋爐廠雖然沒有與通用公司共同侵權的故意，但是實施了侵犯宋志安專利權的行為，應當承擔部分責任。該廠作為受讓方，已經按照協議的約定為使用此項技術支付了對價，因此本案的其他侵權責任，應當由通用公司承擔。鍋爐廠關于其產品技術來源合法、不構成侵權的抗辯理由，不能成立。通用公司的技術完全覆蓋了宋志安在先申請的專利，因此其以自己擁有合法專利權不構成侵權的抗辯理由，也不能成立。通用公司提出曾與宋志安就此專利簽訂過互不追究責任的和解協議一節，經查該協議與本案不是同一事實，不能免除通用公司的賠償責任。宋志安提出的請求賠償數額過高，且其超額部分沒有相關的證據支持，故只能參照其依法與丹陽鍋爐輔機廠簽訂的專利實施許可合同中約定的專利使用費確定。據此，南京市中級人民法院于1998年8月12日判決：@@一、被告鍋爐廠停止對原告宋志安第93231575.5號專利的侵權行為；@@二、被告鍋爐廠在判決生效之日起30日內在《江蘇經濟報》上刊登聲明向原告宋志安賠禮道歉，消除影響（內容須經本院審核），逾期本院將公布主要判決內容，費用由被告負擔；@@三、第三人通用公司在本判決生效之日起15日內賠償原告宋志安經濟損失14萬元。

訴訟費8510元，由被告鍋爐廠負擔4255元、第三人通用公司負擔4255元。